Çatı Yapımı Sözleşme Örneği

ÇATI YAPIM SÖZLEŞMESİ

Bu Çatı Yapım Sözleşmesi (“Sözleşme”), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• İŞ SAHİBİ (MAL SAHİBİ):

• Adı/Unvanı: [İş Sahibinin Adı/Unvanı]
• Adresi: [İş Sahibinin Adresi]
• Telefon: [İş Sahibinin Telefon Numarası]
• E-posta: [İş Sahibinin E-posta Adresi]

• YÜKLENİCİ (ÇATI USTASI/FİRMASI):

• Adı/Unvanı: [Yüklenicinin Adı/Unvanı]
• Adresi: [Yüklenicinin Adresi]
• Telefon: [Yüklenicinin Telefon Numarası]
• E-posta: [Yüklenicinin E-posta Adresi]

2. KONU

Bu Sözleşme, Yüklenici’nin, İş Sahibi’ne ait [Bina Adı ve Adresi] adresinde bulunan binanın (“Bina”) çatısını, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde yapmasını kapsar.

3. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici, aşağıdaki çatı yapım işlerini yapmayı taahhüt eder:

• [Çatı Malzemesi ve Tipi] (Örn: Kiremit, metal, shingle, vb.) çatı kaplaması
• [Çatı İzolasyonu] (Örn: Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı)
• [Çatı Drenaj Sistemi] (Oluk, iniş borusu, dere vb.)
• [Çatı Pencereleri/Aydınlatmaları] (Varsa)
• [Diğer Özellikler] (Belirtilmesi gereken diğer işler)

4. MALZEME VE İŞÇİLİK

• Yüklenici, çatı yapımında kullanılacak tüm malzemelerin temininden ve işçilik hizmetlerinden sorumludur.
• Kullanılacak malzemelerin markası, modeli ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

• [Malzeme Listesi ve Özellikleri]

5. İŞİN SÜRESİ

Yüklenici, çatı yapım işlerini [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlayıp [Bitiş Tarihi] tarihinde tamamlamayı taahhüt eder.

6. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI

• Toplam iş bedeli: [Toplam İş Bedeli] TL (KDV dahil)
• Ödeme planı:

• [Peşinat Tutarı] TL peşin
• [Kalan Tutar] TL [Taksit Sayısı] taksitte [Taksit Tutarı] TL olarak ödenecektir.

• Ödeme şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Nakit vb.)]
• Ödeme tarihleri: [Ödeme Tarihleri]

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İş Sahibi:

• Yükleniciye işyerini hazır hale getirmek.
• Gerekli izinleri almak ve resmi kurumlara bildirimleri yapmak.
• İş bedelini kararlaştırılan süre ve şekilde ödemek.

• Yüklenici:

• İşi zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak.
• İş güvenliği tedbirlerini almak ve ilgili mevzuata uygun çalışmak.
• Kullanılan malzemelerin kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlamak.
• İşin sonunda gerekli belgeleri (yapı kullanma izin belgesi vb.) İş Sahibi’ne teslim etmek.

8. CEZAİ ŞART

Yüklenici, işi zamanında tamamlamazsa, her geciken gün için [Gecikme Cezası Tutarı] TL cezai şart ödemeyi kabul eder.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, bu Sözleşme’yi [Fesih Koşulları] durumunda feshedebilirler.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

11. İMZALAR

İŞ SAHİBİ YÜKLENİCİ

[İş Sahibi İmzası] [Yüklenici İmzası]

[Tarih] [Tarih]