İnşaat Taşeron Sözleşme Örneği

İnşaat Taşeron Sözleşmesi Örneği

TARAFLAR

1. ASIL İŞVEREN (MÜTEAHHİT):

• Adı/Soyadı/Unvanı:
• T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası:
• Adresi:
• Telefon Numarası:

2. TAŞERON:

• Adı/Soyadı/Unvanı:
• T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası:
• Adresi:
• Telefon Numarası:

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ASIL İŞVEREN’in _________________________________ adresinde bulunan ___________________________ (inşaat projesi adı) projesi kapsamında yapılacak olan _________________________________ (işin tanımı) işlerinin TAŞERON tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin şartları belirlemektir.

İŞİN KAPSAMI

• Yapılacak işin tanımı ve detayları: (İşin türü, miktarı, özellikleri, kullanılacak malzemeler, vb.)
• İşin başlangıç ve bitiş tarihleri:
• İşin yapılacağı yer:
• İşin teslim şekli ve yeri:

SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

• Sözleşme bedeli: (Toplam bedel ve varsa birim fiyatlar)
• Ödeme planı: (Ödemelerin ne zaman ve hangi aşamalarda yapılacağı, hakediş düzenleme ve onay süreci)
• Gecikme faizi: (Ödemelerin gecikmesi durumunda uygulanacak faiz oranı)

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ASIL İŞVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Taşeron’a işin yapılmasına imkan sağlamak.
• Taşeron’a gerekli bilgi ve belgeleri zamanında vermek.
• Taşeronun işini denetlemek ve gerektiğinde talimat vermek.
• Ödemeleri sözleşme koşullarına uygun olarak yapmak.
• İşin gereği gibi yapılmaması halinde sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmak.

TAŞERON’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İşi sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara, ilgili mevzuata ve teknik şartnamelere uygun olarak yapmak.
• İşi zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmek.
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak.
• Asıl İşveren’in talimatlarına uymak.
• İşi gereği gibi yapmaması halinde Asıl İşveren’in tazminat talep etme hakkına riayet etmek.
• İşçilerin sigorta ve diğer yasal haklarını korumak.

CEZAİ ŞARTLAR

• Taşeron’un işi zamanında bitirmemesi halinde, her gecikilen gün için sözleşme bedelinin _____’i oranında cezai şart uygulanır.
• Asıl İşveren’in ödemeleri zamanında yapmaması halinde, her gecikilen gün için ödenmeyen miktarın _____’i oranında gecikme faizi uygulanır.

MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, savaş, grev, lokavt gibi mücbir sebeplerden dolayı işin yapılması veya tamamlanması imkansız hale gelirse, taraflar bu durumu birbirlerine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, öncelikle taraflar arasında sulh yoluyla çözüm aranacaktır. Sulh yoluyla çözüm sağlanamazsa, _______________ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

TARAFLARIN İMZA VE MÜHÜRLERİ

ASIL İŞVERENTAŞERON

Adı Soyadı/Unvanı Adı Soyadı/Unvanı

İmza İmza

Tarih Tarih

EKLER

• Teknik Şartname
• İş Programı
• Keşif Özeti
• (Gerekli diğer belgeler)

NOT:Bu örnek bir inşaat taşeron sözleşmesi olup, tarafların ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir ve detaylandırılabilir. Hukuki bir sorunla karşılaşmamak için bir avukata danışmanız önerilir.