SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GİRİŞ
1.1. Amaç
Bu şartname, [Alıcı Kurum/Firma Adı]’nın [İhale Numarası] numaralı satın alma ihalesi kapsamında, satın alınacak [Mal/Hizmet Tanımı] mal/hizmetin teknik özelliklerini, kalite standartlarını, teslimat koşullarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
1.2. Kapsam
Bu şartname, [Mal/Hizmet Tanımı] mal/hizmetin satın alınmasını kapsar.
1.3. Taraflar
-
Alıcı: [Alıcı Kurum/Firma Adı]
-
Satıcı: İhaleyi kazanan firma
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Mal/Hizmet Tanımı
-
[Mal/Hizmet Adı]: [Mal/Hizmetin detaylı tanımı] (Örneğin: Dizüstü bilgisayar, ofis temizlik hizmeti, inşaat malzemesi vb.)
2.2. Miktar
-
[Miktar]: [Mal/hizmetin miktarı] (Örneğin: 50 adet, 1000 m2, 1 yıl vb.)
2.3. Kalite Standartları
-
[Standart Adı]: [Mal/hizmetin uyması gereken standartlar] (Örneğin: TSE, ISO, EN vb.)
-
[Diğer Kalite Kriterleri]: [Alıcının belirlediği özel kalite kriterleri]
2.4. Teknik Özellikler
-
[Özellik 1]: [Mal/hizmetin teknik özelliklerinin detaylı açıklaması] (Örneğin: İşlemci hızı, ekran boyutu, depolama kapasitesi, temizlik sıklığı, malzeme cinsi vb.)
-
[Özellik 2]: [Mal/hizmetin teknik özelliklerinin detaylı açıklaması]
-
[Özellik 3]: [Mal/hizmetin teknik özelliklerinin detaylı açıklaması]
-
… (Mal/hizmetin tüm teknik özellikleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.)
2.5. Ambalaj ve Etiketleme
-
[Ambalaj Şekli]: [Mal/hizmetin ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili şartlar]
2.6. Garanti Süresi
-
[Garanti Süresi]: [Mal/hizmet için verilecek garanti süresi] (Örneğin: 2 yıl, 5 yıl vb.)
2.7. Teknik Destek ve Eğitim
-
[Teknik Destek]: [Gerekli ise teknik destek hizmetinin kapsamı ve süresi]
-
[Eğitim]: [Gerekli ise kullanıcı eğitiminin kapsamı ve süresi]
3. TESLİMAT
-
Teslimat Yeri: [Teslimat adresi]
-
Teslimat Tarihi: [Teslimat tarihi]
-
Teslimat Şekli: [Teslimat şekli (örneğin, kısmi teslimat, tek seferde teslimat vb.)]
-
Teslimat Masrafları: [Teslimat masraflarının kim tarafından karşılanacağı]
-
Gecikme Cezası: [Teslimat gecikmesi durumunda uygulanacak ceza şartları]
4. ÖDEME
-
Ödeme Şekli: [Ödeme şekli (örneğin, peşin, vadeli, akreditif vb.)]
-
Ödeme Koşulları: [Ödeme koşulları (örneğin, vade süresi, iskonto vb.)]
-
Ödeme Belgesi: [Ödeme için gerekli belgeler (örneğin, fatura, irsaliye, kabul tutanağı vb.)]
5. GARANTİ VE İADE
-
Garanti Süresi: [Garanti süresi]
-
Garanti Koşulları: [Garanti kapsamı ve koşulları]
-
İade Koşulları: [Mal/hizmetin iade edilebilmesi için gerekli koşullar]
6. DİĞER HUSUSLAR
-
Gizlilik: Taraflar, birbirlerinin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini korumakla yükümlüdür.
-
Fikri Mülkiyet: Mal/hizmete ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, satıcıya aittir.
-
Anlaşmazlıkların Çözümü: Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle iyi niyetle çözümlenmeye çalışılır. Çözülemeyen anlaşmazlıklar için [Mahkeme/Tahkim] yoluna gidilir.
-
Geçerlilik Süresi: Bu şartname, imza tarihinden itibaren [Süre] yıl süreyle geçerlidir.
Alıcı:
[Alıcı Kurum/Firma Adı] [İmza ve Kaşe]
Satıcı:
[Satıcı Firma Adı] [İmza ve Kaşe]
Tarih: [Tarih]
NOT: Bu örnek bir satın alma teknik şartnamesi olup, her ihale için özel olarak hazırlanması gerekmektedir.
Aşağıdaki ilgili butona tıklayarak belgeyi dosya olarak indirebilirsiniz.
Diğer yazı örneklerini görmek için aşağıdaki butonlara tıklayarak ilgili kategoriye gidebilirsiniz.